西寧興禾公司訴青海國糧公司工程款糾紛案分析.pdf

1、建筑行業(yè)是國民經濟支柱產業(yè)之一，它在國民經濟和社會發(fā)展中的地位和作用越來越重要。但隨著建筑行業(yè)的蓬勃發(fā)展，實踐中存在著大量的建設工程施工合同糾紛，各種重大、疑難的建設工程施工合同案件不斷出現并困擾著司法實踐。合同各方如何拿起法律這一武器來維護自己的合法權益，便成為棘手的問題。由于合同當事人合同行為的不完善性和建設工程中的新技術的運用等情況的存在，此類合同在履行中發(fā)生糾紛時的相關責任的認定也愈加困難，因此，就對司法人員在解決此類糾紛時帶來

2、了一定的挑戰(zhàn)。審判實務中認識與做法也不盡一致。在不同的法院或同一法院不同法官針對同一類情況判決的理由與結果也各不相同，往往會使公眾對法律產生懷疑，降低法律的權威。
　　本文以發(fā)生在青海的西寧興禾工貿有限公司訴青海國糧城東糧油綜合貿易有限公司建設工程施工合同糾紛案為例，從一審到二審對其中的事實和法律方面的爭議點進行探討和分析，力圖從法理上分析理清本案雙方當事人所爭議的焦點問題。本文重點著力于分析如何確定本案欠付工程款的數額以及怎樣認

3、定工程前期費用承擔主體兩個方面的爭議點;此外，也對于興禾工貿公司延期交工違約金及相關利息和罰息這一爭議焦點做出了一定層面上的探析。從而提出解決相關爭議的建議，并嘗試提出一些有關防止此類合同糾紛發(fā)生的法律措施;展開制定和完善相關法律的思索，對《合同法》第286條所規(guī)定的承包人工程價款優(yōu)先受償權從法理上進行了探討性分析;也提出了增強建設領域當事人證據意識和收集保存相關證據的建議。希望能對類似建設工程施工合同糾紛案件的司法裁判提供一定的幫助和